X 
微信扫描关注铁路建设工程网
                 
湛江铁路西站客运综合交通枢纽工程(二期)设计施工总承包招标公告
招标编号 GC-2018-43 中标结果 查看中标结果
招标项目名称 湛江铁路西站客运综合交通枢纽工程(二期)
建设单位 中国铁路广州局集团有限公司江门工程建设指挥部,广州铁路集团公司 招标类型 其他招标
招标方式 公开招标 联系人 孔文斌、张书毅
联系电话 13580305213/13802991200 邮      编 529000
地      址 广东省江门市新会区惠康路3号 传      真 020-37669770
电子邮件 smtlgsjcb@163.com 发布时间 2018-06-01
公告内容
湛江铁路西站客运综合交通枢纽工程(二期)设计施工总承包招标公告
招标编号:GC-2018-43

1. 招标条件
本招标项目湛江铁路西站客运综合交通枢纽工程根据《关于湛江铁路西站客运综合交通枢纽工程项目核准的批复》(湛发改交通〔2016〕570号)批复同意立项;根据《关于湛江铁路西站客运综合交通枢纽工程(二期)初步设计的批复》(湛交基〔2018〕32号)批复同意初步设计。项目业主为湛江市城投实业发展有限责任公司,建设资金来自企业自筹。招标人为中国铁路广州局集团有限公司江门工程建设指挥部。项目已具备招标条件,现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
项目概况:本项目二期工程主要包括站前广场、进出站高架桥、公交站场、长途客运站场、出租车停车场、私家车停车场、出站路、河道改造、给排水、电力及信息管道工程、绿化工程等工程。
计划工期:本项目二期工程工期自合同签订之日起至2018年12月28日。
招标范围:湛江铁路西站客运综合交通枢纽工程(二期)的地质勘察(详勘)、施工图设计、工程施工等工作。
招标内容:包括湛江铁路西站客运综合交通枢纽工程(二期)的地质勘察(详勘)、施工图设计、工程施工等工作。
标段划分:本次招标共分为 1 个标段,标段号:ZJXEQEPC-1标。
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人同时具备工程设计综合甲级资质、工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级资质、公路或铁路或建筑工程施工总承包一级及以上资质,业绩要求为:近五年同时具有单项合同额850万元以上的公路或铁路或建筑工程勘察设计业绩和具有单项合同额3亿元以上的公路或铁路或建筑工程施工业绩。以上业绩与联合体成员分工专业相对应,并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计施工总承包能力。其中,投标人拟派项目经理须具备铁路工程或公路工程或建筑工程专业一级注册建造师执业资格证书,职称高级工程师及以上,5年以上类似项目管理工作经验,具有有效的安全生产考核合格证书,3年以上项目经理工作经验,良好的职业道德,且未在其他在建工程项目任职;拟派场的设计负责人必须具备职称高级工程师及以上,5年以上铁路客站市政配套工程或类似项目设计管理工作经验,主管项目设计工作3年以上;项目总工程师必须具备职称高级工程师及以上,从事类似项目管理工作至少5年,主管项目技术工作3年以上。
3.2 本次招标 接受 联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:1、联合体投标的,联合体成员不得超过2家,联合体牵头人需具备公路或铁路工程或建筑工程施工总承包一级及以上资质;2、联合体成员均不得再以自己名义单独投标、也不得与其它成员组成新的联合体或参加其他联合体参与本项目投标;3、由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体成员单位应签订联合体协议书,明确联合体牵头单位和各成员单位的权利和义务;联合体应明确牵头成员,并提交联合体协议书(包含明确的联合体组建原则、工作和责任分工)。
3.3 其他要求:投标人近三年内平均年营业收入不少于5亿元;用于申请合同的营运资金(包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度)不小于 2000 万元;具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书;未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内;未在广铁集团通报的停标处罚期内;近三年内不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态。投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理、设计负责人、项目总工程师在2017年7月~2018年7月(递交投标文件之日起前1年内)不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录;承担过本项目初步设计、咨询单位及其下属分公司、子公司及其控股公司不得参与投标。投标人不属于失信被执行人,以投标截止日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果作为评标时判断依据。
3.4 根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》(建工函[2016]39号)要求,投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、设计负责人、项目总工程师资格证明材料,具体格式见附件。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,于2018年6月7日至6月13日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9时至11时,下午14时至16时(北京时间,下同),在广州公共资源交易中心(地址:广州市天河区天润路333号)持营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、法人授权书、购买人身份证(及复印件)、汇款凭证复印件以及《广州建设工程投标报名申请表》(每个标段一式两份)原件购买招标文件,投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记,办理详情参见广州公共资源交易网(http://www.gzggzy.cn)服务指南栏目。
4.2 招标文件每套(标段)售价人民币¥500元人民币,采用银行汇款,售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标人账号(不接受网汇、现金、信汇等方式,仅接受普通银行电汇),同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。
4.3 招标人不接受邮购招标文件。
5. 投标文件的递交
5.1 递交投标文件的时间为2018年7月4日9时00分至2018年7月4日10时00分,递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为2018年7月4日10时00分,地点为广州公共资源交易中心(广州市天河区天润路333号)。
5.2 逾期送达或者未送达指定地点或者未按规定密封的投标文件,招标人不予受理。
6. 发布公告的媒体
本次招标公告同时在同时在广州公共资源交易中心网、中国采购与招标网、中国招标投标公共服务平台、铁路建设工程网上发布,本公告的修改、补充,在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处,以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。
7. 联系方式
招标人:中国铁路广州局集团有限公司江门工程建设指挥部
地址:广东省江门市新会区惠康路3号
邮编:529000
联系人:孔先生 张先生
电话:020-37669770
传真:020-37669770
电子邮件:smtlgsjcb@163.com
开户银行:建行新会支行
户名:中国铁路广州局集团有限公司江门工程建设指挥部
账号:4405 0167 0601 0000 0033


2018 年6月1日





附件1
投标人业绩证明

(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目经理为: ,身份证号: ,设计负责人为: ,身份证号: ,项目总工(技术负责人)为: ,身份证号: 。
项目于 年 月 日签订合同协议书, 合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日),工程质量 。
或项目正在施工。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:
总 监理 工程师:
联 系 电 话:



附件2
项目经理业绩证明

(项目名称)由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目经理为: ,身份证号: ,项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日)。
或项目正在施工。
姓名 ,身份证号: ,于 年 月 日
至 年 月 日在(项目名称)任项目经理。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:


注:如项目经理中途变更,请提供变更材料:①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。
附件3
设计负责人业绩证明

(项目名称)由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书设计负责人为: ,身份证号: ,项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日)。
或项目正在施工。
姓名 ,身份证号: ,于 年 月 日
至 年 月 日在(项目名称)任项目设计负责人。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:


注:如项目设计负责人中途变更,请提供变更材料:①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。
附件4
项目总工(技术负责人)业绩证明

(项目名称)由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目总工(技术负责人)为: ,身份证号: ,项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日)。
或项目正在施工。
姓名 ,身份证号: ,于 年 月 日
至 年 月 日在(项目名称)任项目总工(技术负责人)。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:


注:如项目总工(技术负责人)中途变更,请提供变更材料:①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。
标段划分
序号 标段名称 里程/范围 标段概况 中标单位 中标金额(万元)
1 ZJXEQEPC-1标 湛江铁路西站客运综合交通枢纽工程(二期)的地质勘察(详勘)、施工图设计、工程施工等工作。
相关附件