X 
微信扫描关注铁路建设工程网
                 
广深港高铁防灾系统增设风雨监测点及主机更新改造工程施工总价承包二次招标公告
招标编号 GC-2018-60 中标结果 查看中标结果
招标项目名称 广深港高铁防灾系统增设风雨监测点及主机更新改造工程
建设单位 中国铁路广州局集团有限公司工务处,广州铁路集团公司 招标类型 施工招标
招标方式 公开招标 联系人 秦成文
联系电话 020-61325035 邮      编 /
地      址 广州市中山一路151号 传      真 /
电子邮件 / 发布时间 2018-10-09
公告内容
广深港高铁防灾系统增设风雨监测点及主机更新改造工程施工总价承包二次招标公告
招标编号:GC-2018-60
1.招标条件
本招标项目广深港高铁防灾系统增设风雨监测点及主机更新改造工程项目已经批准建设,项目业主为中国铁路广州局集团有限公司工务处,建设资金来自广深港客专公司投资建设,项目出资比例为全资,招标人为中国铁路广州局集团有限公司工务处。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行二次公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1工程概况:
为消除广深港高铁沿线部分长大桥、隧道口、路基地段等风、雨监测盲点对高铁动车组列车运行安全的影响,计划在广深港高铁防灾系统增设6处风监测点,6处雨监测点,并对防灾主机更新改造。施工范围为广深港高铁K2294+000至K2405+100。
2.2 招标范围:包括广深港高铁沿线防灾系统增设6处风监测点,6处雨监测点及防灾主机更新改造工程。
2.3 主要工程内容:
广深港高铁K2294+000至K2405+100增设6处风监测点,6处雨监测点,并对防灾主机更新改造。
2.4重点难点工程:
施工须在天窗时间内进行,牵涉到供电、工务、通信、信息等专业配合,要接入既有防灾系统。
2.5本项目工程范围内设 1 个标段。
2.6工程总投资800.29万元。建设总工期100日历天。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备铁路电务工程专业承包一级资质。投标人具备近5年内(2013~2017年)承担过或正在承担类似工程业绩不少于一项。须同时提供施工合同、中标通知书、运营单位证明或竣工验收报告等材料。申请人拟派项目经理具备有效的通信与广电工程专业或机电工程专业壹级注册建造师执业资格证书,职称高级工程师,8年及以上类似项目管理工作经验,具有有效的安全生产考核合格证书,5 年及以上类似项目工程施工项目经理工作经验,良好的职业道德,且未在其他在建工程项目任职。总工程师职称高级工程师或以上,从事铁路大中型或类似项目管理工作至少5年,主管项目技术工作3年以上。投标人在人员、设备、资金等方面要求:在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,增设风雨点设备须接入广深港高铁既有防灾系统(投标人须提供能接入既有防灾系统的承诺书)。近三年财务状况良好,未处于被责令停业,财产被接管,冻结,破产状态;企业信誉良好,无不良合作履约记录。
3.2 其他要求:
(1)投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人;
(2)具备有效的安全生产许可证;
(3)具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书;
(4)未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内;
(5)未在广铁集团通报的停标处罚期内。
(6)申请人及申请人法定代表人、拟委派的项目经理在交投标文件之日起一年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。
(7)投标人不属于失信被执行人,是以投标截止日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果作为评标时的判断依据。
3.3 本次招标不接受联合体投标。
3.4 各投标人均可就上述标段中的 1 个标段投标。
3.5 根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》(建工函[2016]39号)要求,投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工(技术负责人)资格证明材料,具体格式见公告附件。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于2018年 10 月 15 日至2018年 10 月 19 日,每日上午9时00分至11时00分,下午14时00分至16时00分(北京时间,下同),在广州公共资源交易中心(地址:广州市天河区天润路333号)持营业执照副本复印件、单位介绍信、购买人身份证(及复印件)、汇款凭证复印件以及《广州建设工程投标报名申请表》(申请表每个标段一式两份)原件购买招标文件,投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记,办理详情参见广州公共资源交易网( http://www.gzggzy.cn )服务指南栏目。
4.2 招标文件每套售价¥500元,售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标代理账号(不接受网汇、现金、信汇等方式,仅接受普通银行电汇;不接受个人汇款),同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。
招标代理账号:
开户银行:交通银行北京西单支行
开户名称:中铁物总国际招标有限公司
账 号:7005007
4.3 本次招标不接受邮购招标文件。
4.4原已购买招标文件的投标人,如继续参加本次投标,请于本次招标文件发售时间内,带齐相关资料到广州公共资源交易中心免费更换招标文件。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的时间为2018年 11 月 9 日 9 时00分至2018年 11 月 9 日10时00分,递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为2018年 11 月 9 日10时00分,递交地点为广州公共资源交易中心(地址:广州市天河区天润路333号),具体开标室以投标文件递交截止时间当天交易中心一楼大堂大屏幕上显示的为准。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人不予受理。
6.发布公告的媒体
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广州公共资源交易中心网上发布。
7.联系方式
招标人: 中国铁路广州局集团有限公司工务处
地址: 广州市中山一路151号
联系人: 秦成文
电话: 020-61325035
传真: /

招标代理机构: 中国铁路物资股份有限公司
地址: 北京市海淀区复兴路17号国海广场C座7层
邮编: 100036
项目经理: 李剑华(招标师证书编号:09394443909441213)
联系人: 刘工(售卖标书)、李工、温工(开具发票)
电话: 13600487989、13480209757、020-87623263
传真: 020-61335253
电子邮件: Crmscgz01@163.com

2018年 10 月 9 日

附件一
投标人业绩证明

(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目经理为: ,身份证号: ,项目总工(技术负责人)为: ,身份证号: 。
项目于 年 月 日签订合同协议书, 合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日),工程质量 。
或项目正在施工。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:
总 监理 工程师:
联 系 电 话:

附件二
项目经理业绩证明

(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目经理为: ,身份证号: ,项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日)。
或项目正在施工。
姓名 ,身份证号: ,于 年 月 日
至 年 月 日在(项目名称)任项目经理。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:
注:如项目经理中途变更,请提供变更材料:①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。


附件三
项目总工(技术负责人)业绩证明
(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目总工(技术负责人)为: ,身份证号: ,项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日)。
或项目正在施工。
姓名 ,身份证号: ,于 年 月 日
至 年 月 日在(项目名称)任项目总工(技术负责人)。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:
注:如项目总工(技术负责人)中途变更,请提供变更材料:①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。
标段划分
序号 标段名称 里程/范围 标段概况 中标单位 中标金额(万元)
1 /
相关附件