湛江西站站区生产生活配套建设工程(一期)勘察设计招标
招标编号 SJ-2021-11 中标结果 查看中标结果
招标项目名称 湛江西站站区生产生活配套建设工程
建设单位 广州铁路集团公司,广州铁路集团公司 招标类型 其他招标
招标方式 公开招标 联系人 孔文斌
联系电话 13580305213 邮      编 529100
地      址 广东省江门市新会区会城惠康路3号 传      真 0750-8251951
电子邮件 smtlgsjcb@163.com 发布时间 2021-11-19
公告内容
湛江西站站区生产生活配套建设工程(一期)勘察设计招标公告
招标编号:SJ-2021-11
1. 招标条件
本建设项目湛江西站站区生产生活配套建设工程(一期)已由中国铁路广州局集团有限公司计划统计部以《关于湛江西站站区生产生活配套建设工程的函》(广计更批(托管)〔2021〕026号)批准建设,项目业主为茂湛铁路有限责任公司,建设资金来自东海岛疏港铁路交通部补贴资金,项目执行单位为中国铁路广州局集团有限公司江门工程建设指挥部,招标人为中国铁路广州局集团有限公司江门工程建设指挥部。本次招标项目已具备法定招标条件,现进行公开招标,特邀请有意向的投标人参加投标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设项目地点:湛江市。
2.2 建设项目规模:按照集约用地、总体规划、分步实施等原则,一期工程利用湛江西站北侧预留土地新建1栋单身宿舍,总面积按18389平方米控制,其中地上14层、地下2层。新建单身宿舍地上14层,建筑面积按12989平方米控制,设置2部电梯和2个疏散楼梯。其中:一层设置食堂和活动室等,二层设置职工间休室和单身宿舍,三层至十四层设置单身宿舍。地下负一层新建100平方米配电所,新设1000kVA变压器;负二层设消防泵房、消防水池等功能用房;负一、二层共设置85个停车位。宿舍区新设围墙、门卫房,院内配套道路、绿化、照明等相关设施。
2.3 计划工期:建设项目总工期365日历天。本次招标项目服务期限:批复建设工期12个月,本勘察设计服务期限与该项目建设工期同步。
2.4 招标范围:湛江西站站区生产生活配套建设工程(一期)勘察、施工图设计、相关专项设计、施工图预算、招标配合、施工配合、竣工验收配合、概算清理等全过程勘察设计内容。
2.5 标段划分:共划分1个标段ZJXSCSHKCSJ-1标。主要内容包括:湛江西站站区生产生活配套建设工程(一期)勘察、施工图设计、相关专项设计、施工图预算、招标配合、施工配合、竣工验收配合、概算清理等全过程勘察设计内容。
2.6 其他: / 。
3. 投标人资格要求
3.1在中华人民共和国境内依法注册的独立法人。
3.2资质要求:投标人应具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质;同时具有工程设计综合资质或工程设计建筑行业甲级资质。
3.3财务要求:投标人近三年(2018年~2020年)企业财务状况良好,近三年中平均营业收入不低于500万元。
3.4业绩要求:投标人近五年(2016年12月~2021年12月)内具有类似工程勘察设计业绩。
3.5项目负责人要求:投标人拟派本项目项目负责人(总体)应具备一级注册建筑师资格;高级工程师及以上职称,10年以上相关工作经历,担任过铁路或类似工程的项目负责人(总体),具有良好的执业道德。在人员、设备设施等方面具有承担本项目的能力。
3.6信誉要求
(1)具有良好的社会信誉,在承担过的有关勘察设计工作中未出现过重大质量问题和不良记录;
(2)遵守国家和省、市的有关法律、法规和政策,近三年没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;
(3)没有处于被责令停业、暂停投标期、财产被接管、冻结,破产的情况;
(4)近三年中不曾在任何合同中违约或被逐或因任何原因而使任何合同被解除;
(5)未在中国国家铁路集团有限公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内;
(6)未在广州局集团有限公司通报的停标处罚期内;
(7)投标人及其法定代表人、拟委派的项目负责人在自递交投标文件之日起前 3 年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录;
(8)投标人未在“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)中被人民法院列为失信被执行人;
(9)投标人未被国家企业信用信息公示系统(www.gsxt. gov.cn)列入严重违法失信企业名单;
(10)未被列入国家铁路局按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的失信行为“黑名单”。
4. 技术成果经济补偿
本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。 给予经济补偿的,招标人将按如下标准支付经济补偿费:/。
5. 招标文件的获取
5.1请投标人于2021年11月25日9时00分至2021年11月29 日16时00分(北京时间,下同),登录广州公共资源交易中心网站(新建设工程新交易系统)(http://www.gzggzy.cn/)下载电子招标文件。
下载电子招标文件需要说明的有关事宜具体为:通过广州公共资源交易中心网上进行单位相关信息录入登记,同时将汇款凭证扫描件发送到crmscgz03@163.com,此为获取招标文件确认的重要依据。登记成功并经确认后,通过广州公共资源交易中心网站(新建设工程新交易系统)(http://www.gzggzy.cn/)下载招标文件等资料。投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章,办理详情参见广州公共资源交易网站(http://www.gzggzy.cn)服务指南栏目。
5.2招标文件每标段售价¥500元,售后不退。投标人须在购买招标文件前将招标文件款电汇、网汇(不接受个人汇款)至下述指定账号,同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段(包件)号。投标人拟申请多个标段(包件)的,必须分别购买多个标段(包件)的招标文件。并把汇款凭证发送至邮箱crmscgz03@163.com,此为招标文件下载确认的重要依据。招标文件发票获取:投标人购买招标文件前须在中国铁物电子招投标平台(http://www.bidding-crmsc.com.cn)完成注册。注册审核通过后,招标代理将按照“系统管理”公司信息中供应商录入的开票信息开具标书款发票(供应商须及时更新公司信息),待开具成功后,投标人通过“投标管理”中“电票下载”自行下载标书款发票。详细步骤请参考登录页面的《使用手册》。
开户银行:交通银行北京西单支行
开户名称:中铁物总国际招标有限公司
账 号:7005007
5.3本次招标文件获取仅采用网上形式,不采用现场发售、邮购等方式进行。
6. 投标文件的递交
6.1 投标文件递交的时间为2021年12月16日9时00分至10时00分,递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为2021年12月16日10时00分。
6.2开标时间:2021年12月16日10时00分。
6.3递交方式及地点:电子投标文件统一采用网络上传的形式,投标人核对并确认投标信息无误后,需登录广州公共资源交易中心网站(http://www.gzggzy.cn/)投标人服务区在递交投标文件截止时间前完整上传带有电子签名及电子签章的加密投标文件至广州公共资源交易中心系统。
如果电子投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕,该电子投标文件将视为无效投标文件。
6.4纸质投标保函等原件资料和含电子投标文件的U盘采用现场递交方式,递交地点:广州公共资源交易中心(地址:广州市天河区天润路333号)。
逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件等资料,招标人不予受理。
7. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台、铁路建设工程网、国铁集团采购平台上发布,本公告的修改、补充,在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处,以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。
8. 联系方式
招标人: 中国铁路广州局集团有限公司江门工程建设指挥部
地址: 广东省江门市新会区会城惠康路3号
邮编: 529100
联系人: 孔先生、颜先生
电话: 0750-8251951
电子邮件: smtlgsjcb@163.com

招标代理机构: 中国铁路物资股份有限公司
地址: 广东省广州市越秀区农林下路5号亿达大厦10楼1003房
项目经理: 李剑华(招标师证书编号:09394443909441213)
联系人: 郭工、刘工
电话: 18127445505
电子邮件: gtsanzu@163.com


中国铁路广州局集团有限公司江门工程建设指挥部
2021年11月19日





标段划分
序号 标段名称 里程/范围 标段概况 中标单位 中标金额(万元)
1 ZJXSCSHKCSJ-1标 / /
相关附件
暂无附件